Образец договора поставки нефтепродуктов

 

ДОГОВОР № ___

поставки нефтепродуктов

г. Нижний Новгород «__» ________2016 г.

 

ООО «Конкор НН», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице директора Колесенина Сергея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________, именуемый в дальнейшем Покупатель, в лице _________________________________________________________, действующего на основании ___________________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить нефтепродукты (далее – Продукция) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2. Качество продукции

2.1. Качество товара должно соответствовать ГОСТу, ТУ или другой нормативно-технической документации, применительно к поставляемому товару.

2.2. Сдача и приемка продукции по количеству и качеству производится в соответствии с «Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения товаров народного потребления по количеству и качеству № П-6 и П-7».

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Моментом поставки продукции и моментом перехода права собственности на поставляемую продукцию считается: дата в товарно – транспортной накладной о приеме продукции Покупателем или его грузополучателем от Поставщика или грузоперевозчика в месте доставки, а при отгрузке на самовызов – дата получения продукции на складе Поставщика.

3.2. Поставка продукции Поставщиком производится в течение 10-ти дней с момента получения заявки в письменном виде.

3.3. Поставщик обязуется устранить недостатки или заменить продукцию ненадлежащего качества в течении 30 дней с момента подписания акта приемки по качеству либо акта об обнаруженных дефектов. Стороны могут согласовать иной срок устранения брака или замены продукции.

3.4. Поставщик в течение 5 дней с момента получения оплаты, частичной оплаты в счет предстоящей поставки продукции, а также с момента поставки продукции Покупателю выставляет счета – фактуры, оформленные в соответствии с Налоговым Кодексом РФ. В случае не предоставления или предоставления счета – фактуры на поставленную продукцию, на сумму частичной оплаты с нарушением срока, Поставщик оплачивает штраф в размере 18 % от стоимости поставленной продукции, от суммы частичной оплаты, при условии предъявления Покупателем соответствующего письменного требования.

4. Цена Продукции и порядок расчетов

4.1. Цена Продукции согласовывается на каждую партию поставки. Срок оплаты: в течение 5-ти банковских дней с даты получения партии продукции.

4.2. Цена Продукции, согласованная Сторонами, в случае своевременной оплаты является неизменной в течение всего соответствующего срока поставки.

4.3. Цена на товар включает в себя все предусмотренные законодательством налоги и сборы.

4.4. Если оплату продукции Поставщику будет осуществлять не Покупатель, а действующий по его поручению Плательщик, то в платежном поручении указывается номер и дата Договора Поставщика с Покупателем, наименование Покупателя и поставляемой ему продукции.

5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в порядке установленном законодательством РФ.

5.2. За просрочку поставки, недопоставку оплаченной продукции, или поставку продукции ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,03% от стоимости не поставленной в срок продукции за каждый день просрочки.

6. Форс-мажор

6.1. Стороны вправе приостановить исполнение или частичное исполнение своих обязательств по Договору, если невозможность их исполнения вызвана действием непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожар, эмбарго, военные действия, выход нормативного акта органа государственной власти или управления, запрещающий стороне исполнить свои обязательства по настоящему Договору). Исполнение обязательств по настоящему Договору приостанавливаются на срок действия непреодолимой силы.

6.2. Сторона, для которой сложились невозможность выполнения обязательств, обязана сообщить об этом другой стороне в течение 10- и календарных дней.

7. Споры по настоящему Договору

7.1. Стороны договорились, что при спорах о взаиморасчетах, недопоставке товара, поставке товара ненадлежащего качества применяется претензионный порядок урегулирования споров.

7.2. Претензии по недопоставке товара и поставке товара ненадлежащего качества Покупатель направляет в течение 30-ти дней с момента приемки товара. В случае просрочки указанного в настоящем пункте срока, Покупатель теряет право на предъявление претензий и должен оплатить предъявленную Поставщиком счет-фактуру.

7.3. Стороны достигли соглашения, что в случае не достижения договоренности Сторон все спорные вопросы передаются на разрешение в Арбитражный суд по месту нахождения истца.

7.4. Стороны не вправе передавать права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия на то другой стороны.

7.5. Поставщик гарантирует, что является добросовестным налогоплательщиком, своевременно и в полной мере отчитывается в налоговые органы.

8. Срок действия Договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2016 г. , с дальнейшей пролонгацией данного договора на каждый последующий год.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут или изменен только по письменному соглашению сторон. Расторжение и изменение условий настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями. Дополнительные соглашения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью при подписании обеими сторонами.

9. Реквизиты Сторон

Поставщик:

ООО «Конкор НН»

Юридический адрес: 603096, г. Нижний Новгород, ул. Светлоярская, д. 46

Почтовый адрес: 603096,

г. Нижний Новгород, ул. Светлоярская, д. 46

ИНН/КПП 5263117992/526301001

Р/с 40702810101070025196 в ПАО

«НБД-Банк» г. Нижний Новгород

К/с 30101810400000000705

БИК 042202705

ОГРН 1155263006557

ОКПО 52475072

Телефон/факс: (831) 220-97-10, 220-97-20

Директор

___________ /С.В. Колесенин/

Покупатель: